Contraloría General de la República · N° 026458N17
Dictamen N° 26.458, de 18 de julio de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 26.458 Fecha: 18-VII-2017 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum N° 1 relativo a la ejecución del estudio de preinversión “Mejoramiento conexión vial Las Mulatas-Torobayo-Cutipay, región de Los Ríos”, por cuanto no se advierte el modo en que incide la demora en la revisión de la etapa 3 -por las razones señaladas en la cláusula primera del acuerdo- en la etapa 4 -para la realización de las actividades de ingeniería básica-, ocasionando el incremento de su plazo. Lo anterior, resulta relevante si se considera que en la misma cláusula se indica que está actualmente en desarrollo esta última etapa. Por último, resulta impropia la alusión a la etapa 2 -cláusula primera- y la mención a las “etapas posteriores” -cláusula segunda- que se desplazan en 47 días, si se tiene presente que existe a continuación de la modificada una sola fase. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe División de Infraestructura y Regulación Subrogante
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 026458N17, de 18 de julio de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.