Contraloría General de la República · N° 089834N14
Dictamen N° 89.834, de 18 de noviembre de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 89.834 Fecha: 18-XI-2014 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que adjudica la propuesta pública de la “Asesoría de Inspección Fiscal para la Construcción del Proyecto Nuevo Puente Maipo, parte de la Obra Vial Concesionada: Sistema Norte-Sur”. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que en el N° 18, Núm. 4, del “Anexo Complementario Términos de Referencia” –aprobado por la resolución exenta N° 4.958, de 2013, de la Dirección General de Obras Públicas, y modificado, en lo que interesa, por la resolución exenta N° 660, de 2014, del mismo servicio–, se omitió consignar las funciones de cada cargo para el personal mínimo nominado, de acuerdo a lo regulado por el artículo 4 de los términos de referencia del formato tipo de Bases para Contratos de Asesorías a la Inspección Fiscal para Contratos de Obras Públicas Concesionadas, sancionado por la resolución N° 61, de 2011, de la citada dirección, lo que deberá evitarse en lo sucesivo. Con el alcance que precede, se ha tomado razón de la resolución del epígrafe. Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 089834N14, de 18 de noviembre de 2014.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.