Contraloría General de la República · N° 026550N18
Dictamen N° 26.550, de 23 de octubre de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 26.550 Fecha: 23-X-2018 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad referéndum N° 4, relativo al estudio de ingeniería “Mejoramiento ruta 7, sector Hornopirén – Pichanco, tramo puente El Blanco – puente Cholgo, región de Los Lagos”, teniendo presente lo manifestado en el ordinario N° 9589, de 2018, de esa dirección, en respuesta al oficio de representación N° 21.802, de 2018 de este origen. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 026550N18, de 23 de octubre de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.