Contraloría General de la República · N° 039995N10
Dictamen N° 39.995, de 19 de julio de 2010
Texto del pronunciamiento
N° 39.995 Fecha: 19-VII-2010 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 365, de 2010, de la Dirección de Vialidad que, entre otras medidas, aprueba la liquidación final del contrato "Reposición, Construcción y Habilitación de Caminos para Vialidad Complementaria, Concesión Internacional Ruta 5, Dm. 29.014 a Dm. 219.490, Tramo Santiago-Talca, Grupo 2, Regiones Metropolitana y VI", pero cumple con señalar que, en lo sucesivo, por una parte, esa repartición deberá supeditar la devolución de la garantía de fiel cumplimiento a la total tramitación de la resolución que sancione la correspondiente resolución de liquidación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 177 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, y por otra, procurar que dicha caución se mantenga vigente, lo que no ocurrió en la especie. Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 039995N10, de 19 de julio de 2010.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.