Contraloría General de la República · N° 092111N15
Dictamen N° 92.111, de 19 de noviembre de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 92.111 Fecha: 19-XI-2015 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación del contrato de la obra “Programa de Pavimentos Participativos, Llamado 19°, Agrupación N° 5”, comunas de La Florida, La Granja, Cerrillos, El Bosque, Paine, Pedro Aguirre Cerda y Buin -que había sido representado mediante los oficios Nos 30.293, de 2014 y 4.053, de 2015, ambos de este origen-, teniendo presente lo manifestado por ese servicio en su oficio N° 9.959, del año en curso, y los antecedentes adjuntos en esta oportunidad. Sin embargo, cumple con hacer presente, que en lo sucesivo, esa repartición deberá ceñirse estrictamente a las especificaciones técnicas del contrato en lo que se refiere al procedimiento de extracción, ensayos, y remuestreos de testigos que se fijen en las respectivas bases de licitación. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 092111N15, de 19 de noviembre de 2015.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.