Contraloría General de la República · N° E297040N23
Dictamen N° E297040, de 10 de enero de 2023
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de asesoría a la inspección fiscal, dejando sin efecto las observaciones previas tras considerar la respuesta de la Dirección de Vialidad.
Texto del pronunciamiento
N° E297040 Fecha: 10-I-2023 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que aprueba la liquidación final del contrato “Asesoría a la Inspección Fiscal Construcción Mejoramiento ruta 201- CH, sector Coñaripe – Pellaifa, tramo dm. 226,348 al dm. 14.898,016, comuna de Panguipulli, provincia de Valdivia, región de Los Ríos”, que había sido representado por los oficios N OS E221497 y E251096, ambos de 2022, teniendo presente en relación a las observaciones allí formuladas, lo manifestado en la minuta de respuesta N° 2, de 20 de diciembre de la citada anualidad, suscrita por la Jefa del Departamento de Administración y Gestión de Contratos de la Dirección de Vialidad y sus antecedentes adjuntos. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO Subjefe de División (S)
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E297040N23, de 10 de enero de 2023.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.