Contraloría General de la República · N° E522044N24
Dictamen N° E522044, de 1 de agosto de 2024
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba las modificaciones Nos 3 y 4 del contrato de asesoría a la inspección fiscal, con alcances sobre el anexo y la cláusula tercera, e instruye dictar oportunamente estos actos en lo sucesivo.
Texto del pronunciamiento
N° E522044 Fecha: 01-VIII-2024 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que regulariza lo obrado y aprueba modificaciones Nos 3 y 4 correspondientes al contrato de asesoría a la inspección fiscal del proyecto “Reposición Ruta G-78, sector Melipilla - Cuncumén, tramo Dm. 34.68 al Dm. 53.562, Comuna Melipilla, Provincia Melipilla, Región Metropolitana”, pero cumple con precisar que se tuvo a la vista el “Anexo minuta explicativa: modificación de servicios N° 3”, de 19 de diciembre de 2023, suscrita por el inspector fiscal, en relación con las labores del equipo consultor en el contexto de la paralización de la obra a la que accede la asesoría. Enseguida, en relación con la cláusula tercera del convenio N° 4 corresponde especificar que la ampliación del plazo del contrato de obra -fundamento del aumento de plazo de la consultoría- fue regularizado mediante la resolución exenta N° 216, de 2023, de la Dirección General de Obras Públicas, lo que se omite consignar en la resolución de la suma. Por último, en lo sucesivo, esa dirección deberá dictar en forma oportuna los actos administrativos que aprueben esta clase de convenios, y no como aconteció en esta ocasión, en que el acto en examen fue emitido el 11 de julio de 2024, en circunstancias de que los acuerdos que se autorizan se remontan al 20 de marzo y 5 de junio, ambos de 2023. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República (S). JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E522044N24, de 1 de agosto de 2024.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.