Contraloría General de la República · N° 070639N14
Dictamen N° 70.639, de 11 de septiembre de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 70.639 Fecha: 11-IX-2014 Por la presentación de la referencia, don José Manuel Balmaceda Castro, en representación, según expone, de Constructora Balmaceda Limitada, reclama -en el marco de los contratos que individualiza, relativos a la construcción e implementación de los sistemas de extinción de incendios para los centros penitenciarios de la Región Metropolitana que menciona, suscritos con Gendarmería de Chile- que esa repartición pública consideró el impuesto al valor agregado (IVA) para calcular las multas que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de las bases administrativas generales que rigieron los pertinentes procesos licitatorios -aprobadas a través de la resolución N° 411, de 2005, de esa institución penitenciaria- le aplicó por el atraso en la entrega de las obras en cuestión, lo cual estima improcedente. Al respecto, cumple con remitir a ese servicio, para los efectos de que ajuste las actuaciones reclamadas al criterio contenido en el mismo, fotocopia del dictamen N° 63.776, de 2014, de este origen, atingente a la materia, y según el cual, en lo que importa, las sanciones de que se trata deben ser calculadas sin tomar en cuenta el IVA, por los motivos que en dicho pronunciamiento se detallan. Transcríbase al interesado. Saluda atentamente a Ud., Ramiro Mendoza Zúñiga Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 070639N14, de 11 de septiembre de 2014.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.