Contraloría General de la República · N° E548610N24
Dictamen N° E548610, de 7 de octubre de 2024
Sumario
La Contraloría da curso al instrumento que deja sin efecto la resolución que señala y aprueba la liquidación del contrato de mejoramiento de la Ruta 7, teniendo presente lo manifestado en la minuta del inspector fiscal y los antecedentes examinados.
Texto del pronunciamiento
N° E548610 Fecha: 07-X-2024 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto la resolución que señala y aprueba liquidación del contrato “Mejoramiento Ruta 7 Villa Ortega - Cruce Ruta 240, Etapa I (Obras Básicas), Tramo: Cruce Mano Negra - Intersección con Ruta 240 CH, Km. 589,041 al Km. 601,141 Comuna de Coyhaique, Provincia de Coyhaique, Región de Aysén”, representada por el oficio N° E462323, de 2024, teniendo presente, en relación a la observación allí formulada, lo manifestado en la minuta de 27 de agosto de 2024, suscrita por el inspector fiscal, y los antecedentes tenidos a la vista en esta oportunidad. Saluda atentamente a Ud. Por orden de la Contralora General de la República (S). JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E548610N24, de 7 de octubre de 2024.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.