Contraloría General de la República · N° 026459N17
Dictamen N° 26.459, de 18 de julio de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 26.459 Fecha: 18-VII-2017 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad-referéndum N° 6 relativo a la ejecución del estudio de ingeniería “Reposición ruta 215-CH, sector Aduana Pajaritos-Límite región de Los Lagos”, por cuanto no es posible advertir cuáles han sido las medidas adoptadas por esa dirección -en relación a lo indicado previamente por esta Entidad de Control, mediante oficio N° 10.607, de 2017-, en orden a resolver finalmente el ingreso del estudio de que se trata al SEIA, para así poder determinar la programación del plazo total de la consultoría, en tanto se sanciona nuevamente un incremento de 240 días, lo que resulta relevante en atención a que el plazo inicial de la consultoría era de 690 días y el vigente, luego de la presente modificación, corresponde a 1.260 días. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe División Subrogante División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 026459N17, de 18 de julio de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.