Contraloría General de la República · N° E107024N25
Dictamen N° E107024, de 26 de junio de 2025
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba la modificación Nº 4 de la consultoría, por tratarse de una regularización de lo obrado, ordenando adoptar medidas para su pronta ejecución e informar el resultado del sumario administrativo.
Texto del pronunciamiento
N° E107024 Fecha: 26-06-2025 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que regulariza y aprueba el convenio ad-referéndum correspondiente a la modificación Nº 4 de la consultoría “Diseño Relocalización Caleta Pesquera Arica”, teniendo presente que se trata de una regularización de lo obrado. Sin perjuicio de lo anterior, esa Dirección deberá adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de asegurar la pronta y correcta ejecución del aludido acuerdo. Asimismo, deberá informar a esta Contraloría General acerca del resultado del sumario administrativo dispuesto mediante su resolución exenta N° 770, de 2024, referido en los vistos del acto en examen. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Víctor Hugo Merino Rojas Subcontralor General
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E107024N25, de 26 de junio de 2025.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.