Contraloría General de la República · N° 085589N15
Dictamen N° 85.589, de 28 de octubre de 2015
Texto del pronunciamiento
N° 85.589 Fecha: 28-X-2015 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que regulariza lo obrado y aprueba convenio ad-referéndum modificatorio del contrato "Estudio Complementario al Diseño del Embalse Empedrado, Región del Maule”, por cuanto no resultan suficientes las razones indicadas en la cláusula segunda del pacto sancionado -ni tampoco en los demás antecedentes tenidos a la vista- para justificar la incorporación de los ítems a suma alzada “Nuevo Diseño Tubería de Desvío y Entrega” y “Nuevo Diseño Evacuador de Crecidas”. Lo anterior, atendido que de acuerdo al numeral II -“Servicios Generales que Comprende la Presente Consultoría”-, de las condiciones técnicas de contratación del convenio aprobado por la resolución N° 229, de 2014, del Ministerio de Obras Públicas, la consultoría incluye, en lo que interesa, tanto la revisión y análisis del estudio de diseño existente como las adaptaciones o modificaciones del proyecto original. Asimismo, no se advierte el motivo para incrementar el plazo original en 130 días corridos, toda vez que el consultor solicitó 70 días de aumento. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 085589N15, de 28 de octubre de 2015.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.