Contraloría General de la República · N° E131604N21
Dictamen N° E131604, de 20 de agosto de 2021
Texto del pronunciamiento
N° E131604 Fecha: 20-VIII-2021 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe, que regulariza y aprueba convenios modificatorios N os 2 y 3 relativos a la asesoría a la inspección fiscal de la obra “Mejoramiento Ruta K-705, sector ruta K-175- Vilches Alto, tramo KM 11,700 al Km 27,230, comuna de San Clemente, provincia de Talca, región del Maule”, pero cumple con precisar que se tuvo a la vista una minuta adicional remitida, no citada en el acto en estudio, de 24 de julio de 2020, que fundamenta el tercer convenio, suscrita por el inspector fiscal. Cabe agregar, con relación a las diversas materias a que se hace mención en los acuerdos sobre aspectos distintos a la regularización de plazo -objeto de los mismos convenios-, que el respectivo análisis de juridicidad de tales materias se efectuará por esta Entidad de Fiscalización con ocasión del control previo a que deberá someterse el acto administrativo que apruebe la liquidación de la consultoría de que se trata (aplica oficios N os E45036 y E60309, ambos de 2020, de este origen). Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E131604N21, de 20 de agosto de 2021.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.