Contraloría General de la República · N° 037271N13
Dictamen N° 37.271, de 12 de junio de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 37.271 Fecha: 12-VI-2013 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la r esolución N° 470, de 2013, de la Dirección de Vialidad, que aprueba convenio ad-referéndum relativo a la ejecución de la “Asesoría a la Inspección Fiscal Reposición Ruta D-81, Sector Illapel – Salamanca, Tramo Dm. 0.00 al Dm. 19.700,00, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo”, por cuanto no se advierten las razones que habrían motivado la autorización del inspector fiscal para permitir la inasistencia de la secretaria, y de un laboratorista y un auxiliar, entre el segundo y cuarto mes de iniciada la asesoría. Por otra parte, no se acompaña documentación que dé cuenta de la reprogramación de algunas actividades del contrato de obra, y que motiva el aumento de los servicios de la asesoría, no obstante que dichos antecedentes fueron solicitados oportunamente al servicio. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 037271N13, de 12 de junio de 2013.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.