Contraloría General de la República · N° 080843N11
Dictamen N° 80.843, de 27 de diciembre de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 80.843 27-XII-2011 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N°682, de 2011, de la Dirección de Vialidad, que aprueba reajustes y liquidación final del contrato "Mejoramiento Rutas G-654-G-646, con Cruce Ruta G-546 (Chocalan) - Carmen Alto; Sector 1: Carmen Bajo Km. 0,000 al Km. 1,94750 Y Sector 2: Carmen Bajo, Km. 6,340 al Km. 15,81860 y Ruta G-810 Callejón Los Molles, Km. 0,035 al Km. 5,360 y Camino La Viluma, SIR, Km. 0,000 al Km. 0,861", Región Metropolitana. Sin embargo, esa Dirección deberá supeditar la devolución de las garantías a la total tramitación de las respectivas resoluciones -las que además procede dictar oportunamente- y procurar que dichas cauciones se mantengan vigentes, de acuerdo a las contrataciones a que accedan, lo que no ocurrió en la especie. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 080843N11, de 27 de diciembre de 2011.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.