Contraloría General de la República · N° 083621N16
Dictamen N° 83.621, de 18 de noviembre de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 83.621 Fecha: 18-XI-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro que aprueba convenio ad-referéndum modificatorio relativo a la asesoría y asistencia del sistema Chanavayita región de Tarapacá, por cuanto en la especie se ha omitido establecer los requerimientos de los estados de avance conforme a los cuales esa dirección efectuará los pagos bimestrales a que se alude en la cláusula quinta del pacto que se sanciona, ni sus porcentajes, lo que resulta necesario considerando el debido resguardo de la inversión y el patrimonio público. Enseguida, en el acápite “Antecedentes” del acuerdo se menciona “la existencia de socios con instalaciones turísticas y comerciales con consumos desmedidos de agua potable”, por lo que esa repartición deberá informar sobre el particular a esta Entidad de Control al momento de reingresar a trámite el respectivo acto administrativo. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 083621N16, de 18 de noviembre de 2016.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.