Contraloría General de la República · N° 005936N16
Dictamen N° 5.936, de 22 de enero de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 5.936 Fecha: 22-I-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad referéndum N° 2 relativo a la ejecución de la “Asesoría técnica y administrativa a la inspección fiscal para el contrato CO-ELC-03 construcción mejoramiento canalización estero Las Cruces tramo puente Lo Boza hasta descarga en estero Lampa y obras anexas entre puente Verde y puente Lo Boza, comunas de Quilicura y Pudahuel, región Metropolitana”, atendido que del anexo N°1 -que da cuenta, en lo que importa, de la descripción y justificación de las disminuciones de los servicios del personal-, no es posible verificar con mayor detalle los motivos a que obedece cada una de las rebajas graficadas en el anexo N° 3. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 005936N16, de 22 de enero de 2016.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.