Contraloría General de la República · N° 010459N11
Dictamen N° 10.459, de 18 de febrero de 2011
Texto del pronunciamiento
N° 10.459 Fecha: 18-II-2011 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 970, de 2010, de la Dirección de Vialidad, que aprueba reajuste y liquidación final del contrato “Mejoramiento Ruta N-102-M Sector Límite Regional (Tregualemu) – Cobquecura, Tramo Km. 0,000 al Km. 18,800”; Comuna de Cobquecura, Provincia de Ñuble, VIII Región del Bio-Bio. Sin embargo, en lo sucesivo, se deberá dictar el acto administrativo que disponga la devolución de las retenciones una vez efectuada la recepción provisional de las obras, y supeditar la restitución de dichas cauciones a la tramitación de aquel, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 169 del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, y no como ocurrió en esta oportunidad. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 010459N11, de 18 de febrero de 2011.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.