Contraloría General de la República · N° E448445N24
Dictamen N° E448445, de 6 de febrero de 2024
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el convenio modificatorio N° 3 del estudio de ingeniería, con alcances: no se incluyó el cronograma vigente modificado y se precisa que la cláusula sobre aumento de plazo es la segunda, no la indicada.
Texto del pronunciamiento
N° E448445 Fecha: 06-II-2024 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del epígrafe que aprueba convenio modificatorio Nº 3 del estudio de ingeniería de detalle “Mejoramiento Conectividad 2º Acceso a Pirque, Región Metropolitana”, pero cumple con hacer presente que no se incluye en el acuerdo el cronograma de actividades vigente y modificado, lo que deberá evitarse en lo sucesivo. Además, cabe precisar con relación a lo manifestado en el resuelvo 2° del convenio, que la cláusula del convenio que se refiere al aumento del plazo total es la segunda, y no la que ahí se indica. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República (S) Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E448445N24, de 6 de febrero de 2024.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.