Contraloría General de la República · N° E111837N25
Dictamen N° E111837, de 3 de julio de 2025
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la modificación del contrato de asesoría a la inspección fiscal del Aeropuerto Chacalluta, precisando que el convenio es del 11 de junio de 2025 y que el aumento del valor del contrato alcanza un 47,83%, no lo indicado en el documento.
Texto del pronunciamiento
N° E111837 Fecha: 03-07-2025 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba un convenio de modificación del contrato de “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Construcción y Explotación de la Obra: Aeropuerto Chacalluta de Arica”. Sin embargo, cumple con precisar que el citado acuerdo es de fecha 11 de junio de 2025, y no como se indica en el resuelvo primero del acto en examen, y que el aumento porcentual del valor del contrato en relación con el presupuesto vigente alcanza a un 47,83, y no al indicado en el cuadro contenido en el N° 6 del convenio que se aprueba y en el resuelvo segundo del documento en estudio. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Víctor Hugo Merino Rojas Subcontralor General
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E111837N25, de 3 de julio de 2025.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.