Contraloría General de la República · N° 068537N14
Dictamen N° 68.537, de 4 de septiembre de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 68.537 Fecha: 04-IX-2014 La Contraloría General ha dado curso al documento de la suma, que aprueba la liquidación del contrato de ejecución de las obras “I Etapa de la Remodelación del Estadio Militar y sus Obras Extraordinarias”, teniendo presente, respecto de la observación formulada en el oficio N° 53.683, de 2014, de este Organismo de Control, los antecedentes tenidos a la vista en esta oportunidad, y en el entendido que la garantía otorgada para responder del fiel cumplimiento del contrato será devuelta luego que se reduzca a escritura pública el acto en examen, acorde a lo dispuesto en los artículos 39 y 120 del Reglamento de Ejecución de Obras para las Fuerzas Armadas, aprobado por el decreto N° 803, de 1971, del Ministerio de Defensa Nacional, y no como se indica en el resuelvo antepenúltimo del documento del rubro. Asimismo, se advierte un error en la numeración correlativa del acto en estudio. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 068537N14, de 4 de septiembre de 2014.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.