Contraloría General de la República · N° 069420N13
Dictamen N° 69.420, de 25 de octubre de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 69.420 Fecha: 25-X-2013 Esta Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 808, de 2013, de la Dirección de Vialidad, que aprueba convenio modificatorio del estudio de ingeniería "Mejoramiento Vías Urbanas y Reposición Puente El Globo en Collipulli, Región de La Araucanía", pero cumple con hacer presente que resulta impropio lo indicado en el primer párrafo de dicho acuerdo en orden a que las bases de concurso del estudio prevalecen en todo lo que no se contraponga a dicho pacto, dado que, atendido el principio de estricta sujeción a las bases, estas han de regir la totalidad del contrato, incluyendo sus modificaciones. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 069420N13, de 25 de octubre de 2013.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.