Contraloría General de la República · N° E538138N24
Dictamen N° E538138, de 9 de septiembre de 2024
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba el término anticipado por mutuo acuerdo del contrato vial, al no ser las razones imputables al contratista, sin perjuicio del examen posterior del acto de liquidación.
Texto del pronunciamiento
N° E538138 Fecha: 09-IX-2024 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba el convenio de término anticipado por la causal del artículo 151, letra h), del decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas -común acuerdo-, del contrato “Mejoramiento camino T-345, sector Lo Águila-Malihue, tramo Km. 18,069 al Km. 30,689, comunas de Máfil y Los Lagos, provincia de Valdivia, región de Los Ríos”, teniendo presente que acorde con los antecedentes tenidos a la vista las razones que motivan el aludido término anticipado no son imputables al contratista. Lo anterior es sin perjuicio del examen previo de juridicidad del respectivo acto de liquidación, el que debe ser remitido oportunamente a esta Entidad de Control. Por otra parte, en relación con las alusiones de hallazgos de material inadecuado no considerados en el proyecto original, y con la manera de resolver la fundación de la estructura del camino, esta Entidad de Control entiende que en el evento de contratar nuevamente la obra de que se trata el respectivo proyecto deberá adecuarse a fin de solucionar tales circunstancias. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República (S). JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E538138N24, de 9 de septiembre de 2024.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.