Contraloría General de la República · N° 008497N16
Dictamen N° 8.497, de 2 de febrero de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 8.497 Fecha: 02-II-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que regulariza y aprueba addendum que indica en el marco del contrato “Desarrollo de los proyectos de arquitectura y especialidades del edificio institucional del instituto de asuntos públicos y otros servicios de la Universidad de Chile”, por cuanto al momento de la suscripción del pacto contenido en el acto en estudio, el contrato aludido se encontraría terminado, conforme a la carta Gantt que se acompaña. Por su parte, la aprobación del estado de pago N o 4°, da cuenta de un aumento de plazo, sin que conste que este haya sido debidamente sancionado. Asimismo, se debe hacer presente que el acto administrativo en examen ha sido dictado con un evidente retraso -el 11 de diciembre de 2015-, en relación con la fecha de suscripción de la modificación, el 28 de agosto de 2015. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 008497N16, de 2 de febrero de 2016.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.