Contraloría General de la República · N° E174303N25
Dictamen N° E174303, de 14 de octubre de 2025
Sumario
La Contraloría no da curso al instrumento que aprueba la liquidación del contrato de perforación de pozos en Vicuña, porque falta una tabla comparativa de reajustes pagados versus definitivos que permita verificar los índices aplicados y el monto consignado.
Texto del pronunciamiento
N° E174303 Fecha: 14-10-2025 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación del contrato “Perforación y Habilitación de 03 Pozos Cuenca del Río Elqui, Sector Marqueza - Pelicana, Comuna de Vicuña, Región de Coquimbo”, por cuanto no se ha tenido a la vista la totalidad de los antecedentes que sirven de sustento al acto administrativo. En efecto, no se acompaña una tabla en formato Excel o similar, que contenga una comparación entre el cálculo de los reajustes definitivos en relación con los pagados, a efectos de verificar la utilización de los índices que procedía emplear, su correcta aplicación, y la exactitud del monto total que por dicho concepto se consigna en el punto 3 de la liquidación. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Natalia Rita Gutiérrez Soto Jefa (S) Comité Obras Públicas
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E174303N25, de 14 de octubre de 2025.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.