Contraloría General de la República · N° 089727N16
Dictamen N° 89.727, de 14 de diciembre de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 89.727 Fecha: 14-XII-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba la liquidación del contrato “Reposición ruta G-184, sector el Noviciado, tramo Km. 0,077 al Km. 5,400”, comuna de Pudahuel, provincia de Santiago, región Metropolitana, por cuanto no se ha remitido la documentación que acredite el monto de $6.618.847 pagado por concepto de reembolso del costo de la garantía adicional -consignado en la cláusula segunda de la liquidación-, ni su cálculo, así como tampoco la carta de la contratista a que se alude en los vistos de la resolución exenta N° 4.103, de 2016, de esa dirección, que aprobó dicho pago. Enseguida, y en cuanto a la misma materia, en esta oportunidad, no se da cuenta de lo solicitado en el punto N° 2 del oficio N° 58.485, de 2015, de este origen, acerca de la razón por la cual fue renovada la aludida caución. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 089727N16, de 14 de diciembre de 2016.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.