Contraloría General de la República · N° 015674N19
Dictamen N° 15.674, de 10 de junio de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 15.674 Fecha: 10-VI-2019 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento de la suma, que aprueba el convenio modificatorio del contrato “Estudio de Ingeniería reposición y construcción de puentes y losas, en provincias de Maipo, Talagante, Melipilla, Cordillera y Santiago, región Metropolitana”, por cuanto de los antecedentes tenidos a la vista, no se advierte la razón por la cual la Administración considera el cumplimiento del anexo 3-1000-A, del manual de carreteras, denominado “nuevos criterios sísmicos para el diseño de puentes en Chile”, solo para 8 puentes, de los 25 que comprende el estudio. Finalmente, no resulta suficiente la explicación en la parte considerativa para justificar el atraso de más de un año en la dictación de la presente resolución -en orden a que fue necesario esperar la tramitación del decreto presupuestario que asignaba los fondos-, si se tiene presente que en la minuta explicativa de 3 de abril de 2018, suscrita por el inspector fiscal se señala que “Los fondos que corresponden a este aumento serán programados para pago durante el año 2019”. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 015674N19, de 10 de junio de 2019.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.