Contraloría General de la República · N° E379680N23
Dictamen N° E379680, de 11 de agosto de 2023
Sumario
La Contraloría no da curso al instrumento que regulariza y aprueba el convenio modificatorio N° 2 del estudio de ingeniería, porque el texto de la cláusula sobre aumento de plazo difiere del transcrito y no consta la redacción definitiva pactada.
Texto del pronunciamiento
N° E379680 Fecha: 11-VIII-2023 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que regulariza y aprueba convenio modificatorio N° 2 del Estudio de Ingeniería de Detalle Construcción Conexión Vial Ruta 128 y Ruta 126, Sector Cauquenes, Región del Maule, por cuanto el contenido de la letra “A. Justificación de aumento de plazo” de la cláusula segunda del acuerdo adjunto es diverso al transcrito en el acto en examen, sin que de los antecedentes remitidos sea posible determinar la redacción definitiva pactada. Sin perjuicio de lo manifestado, cabe añadir que si bien en el convenio así como en la minuta del inspector fiscal citada en los vistos se alude a la realización de diversas gestiones tanto a nivel territorial como vía telemática con los propietarios “el último trimestre del 2022” -para lograr el ingreso y realizar prospecciones necesarias para continuar con el desarrollo del estudio y remontar el retraso de la Etapa 1.3-, se omite acompañar los antecedentes que acrediten tales gestiones y que fundamentan el aumento de plazo de dicha etapa y de la consultoría en 90 días adicionales. Por último, en lo meramente formal, se advierte un error de cita en la cláusula octava del acuerdo con relación al artículo del anexo complementario en que se regulan las multas. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E379680N23, de 11 de agosto de 2023.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.