Contraloría General de la República · N° 085381N13
Dictamen N° 85.381, de 30 de diciembre de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 85.381 Fecha: 30-XII-2013 La Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución N° 256, de 2013, del Serviu Metropolitano, que aprueba la liquidación del contrato "Conservación Red Vial Transantiago MOP 2009, Año 2010 Grupo E", comunas de La Reina y Ñuñoa, por cuanto del examen de los controles de calidad de lisura de las calles Jorge Alessandri, Echeñique y Simón Bolívar de la comuna de La Reina y calle General Artiaga de la comuna de Ñuñoa, se observan valores que exceden del máximo permitido, sin que conste la adopción de las medidas ni la aplicación de las multas establecidas en la tabla 6.5 de las especificaciones técnicas. Además, se omitió acompañar la factura correspondiente al estado de pago N° 2. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 085381N13, de 30 de diciembre de 2013.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.