Contraloría General de la República · N° 005809N18
Dictamen N° 5.809, de 23 de febrero de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 5.809 Fecha: 23-II-2018 La Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad referéndum modificatorio, relativo al estudio de ingeniería “Mejoramiento ruta 5, sector Pasada por Chañaral, región de Atacama”, teniendo presente, respecto de las observaciones formuladas mediante el oficio N° 195, de 2018, de este origen, lo manifestado en el oficio N° 931, de 29 de enero de 2018, de esa dirección y los antecedentes acompañados en esta oportunidad. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 005809N18, de 23 de febrero de 2018.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.