Contraloría General de la República · N° 043650N16
Dictamen N° 43.650, de 13 de junio de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 43.650 Fecha: 13-VI-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso a la resolución del rubro, que aprueba convenio ad referéndum N° 4, relativo a la asesoría a la inspección fiscal del contrato “Construcción Circunvalación Valdivia y Puente Santa Elvira, Tramo Dm. 0.000 al Dm. 2.720,00”, por cuanto en el documento en examen no se consigna el visto bueno del Director General de Obras Públicas, conforme se dispone en el artículo 59 del Reglamento para la Contratación de Trabajos de Consultoría, aprobado por el decreto N° 48, de 1994, del Ministerio de Obras Públicas, en atención a que el aumento acumulado del monto de los servicios supera el 20% del contrato inicial. Asimismo, es necesario hacer presente que no consta el acto formal que permita determinar la fecha de finalización del contrato de obra al que accede la asesoría en cuestión, lo que resulta relevante en atención a que en la especie se amplía el plazo a fin de mantener un adecuado control y fiscalización del saldo de las obras por ejecutar. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 043650N16, de 13 de junio de 2016.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.