Contraloría General de la República · N° 002709N13
Dictamen N° 2.709, de 14 de enero de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 2.709 Fecha: 14-I-2013 La Contraloría General ha dado curso a la resolución Nº 1.095, de 2012, de la Dirección de Vialidad, que aprueba y regulariza modificación del contrato de asesoría a la inspección fiscal “Mejoramiento Pasadas Urbanas Villarrica, Pucón, Etapa Variante Pucón, Sector Ruta 199-CH Tramo Dm. 0.000,00 al Dm. 2.448,97, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía”, pero cumple con señalar que, en lo sucesivo, esa dirección deberá sancionar oportunamente los pactos que suscriba, y no como aconteció en esta oportunidad. Por otra parte, acuerdos como el que se examina deberán contener estipulaciones que den cuenta del detalle de las modificaciones que se introducen a la asesoría de que se trate y de las razones que motivan esos cambios, lo que no ocurrió respecto de la disminución del laboratorista B y la no continuación del jefe de laboratorio que se estipula, aun cuando dichas variaciones se hayan justificado luego por ese servicio (aplica dictamen N° 32.076, de 2011). Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 002709N13, de 14 de enero de 2013.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.