Contraloría General de la República · N° E137730N25
Dictamen N° E137730, de 14 de agosto de 2025
Sumario
La Contraloría no da curso al documento que regulariza y aprueba una indemnización por gastos directos del artículo 138 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, pues incluye costos laborales de cargo de la contratista que no son gastos directos justificados.
Texto del pronunciamiento
N° E137730 Fecha: 14-08-2025 Esta Contraloría General no ha dado curso al documento del rubro que regulariza y aprueba el pago de una indemnización por gastos directos conforme a lo dispuesto en el artículo 138 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, en el marco del convenio “Construcción mejoramiento ruta 201-CH, sector Coñaripe - Pellaifa, tramo DM. 226,348 – DM. 14.998,016, comuna de Panguipulli, provincia de Valdivia, región de Los Ríos”. Lo anterior, por cuanto de los antecedentes tenidos a la vista se aprecia que la indemnización que se aprueba considera costos que dicen relación con el cumplimiento de obligaciones laborales que son de cargo de la contratista, consistentes en el pago de indemnizaciones laborales y reemplazo de personal por licencia médica, los que no se enmarcan en los gastos directos justificados que autoriza el citado artículo 138. Saluda atentamente a Ud., Dorothy Pérez Gutiérrez Contralora General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E137730N25, de 14 de agosto de 2025.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.