Contraloría General de la República · N° 073109N12
Dictamen N° 73.109, de 22 de noviembre de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 73.109 Fecha: 22-XI-2012 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 752, de 2012, de la Dirección de Vialidad, que acepta la oferta de la empresa que indica para la ejecución de la asesoría a la inspección fiscal del proyecto "Ampliación Ruta 5, Sector Copiapó - Toledo, Tramo Km. 810 al Km 824, Provincia de Copiapó, Región de Atacama”, teniendo presente lo indicado en el oficio N° 11.747, de 2012, de ese servicio, en relación a la observación que se formulara a través del oficio N° 61.759, del año en curso, de este Organismo de Control. No obstante, respecto de la evaluación curricular que se adjunta al citado oficio, cabe hacer presente que, cuando una persona haya desempeñado dos cargos en forma simultánea en el contexto de una misma contratación en un determinado período -a vía ejemplar jefe de laboratorio y de topografía-, no resulta procedente fraccionar dicho lapso para el cómputo de su experiencia en un determinado rubro. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 073109N12, de 22 de noviembre de 2012.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.