Contraloría General de la República · N° 060838N12
Dictamen N° 60.838, de 2 de octubre de 2012
Texto del pronunciamiento
N° 60.838 Fecha: 02-X-2012 La Contraloría General ha dado curso en esta oportunidad a la resolución N° 132, de 2012, del Serviu Metropolitano, que aprueba la liquidación del contrato de “Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentación e Iluminación, correspondiente a la Macroinfraestructura Barrio Modelo Talagante, Primera Etapa”, comuna de Talagante -que había sido representado mediante el oficio N° 47.064, de 2012, de esta Entidad de Control-, teniendo presente lo manifestado por ese servicio en su oficio N° 7.919, del año en curso, y los informes técnicos remitidos, en cuanto a las circunstancias que motivaron que la modificación de cauce que se realizó en la especie, no se haya sometido a la aprobación que contempla al Código de Aguas. Sin embargo, ese SERVIU deberá comunicar a la Dirección General de Aguas la omisión incurrida a los efectos de que se adopten las medidas que fueren procedentes respecto de la situación producida. Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 060838N12, de 2 de octubre de 2012.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.