Contraloría General de la República · N° E196224N25
Dictamen N° E196224, de 18 de noviembre de 2025
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que deja constancia de que la resolución N° 4, de 2025, no produjo efectos jurídicos y aprueba la liquidación del contrato de ampliación de la Caleta de Pescadores Artesanales de Melinka.
Texto del pronunciamiento
N° E196224 Fecha: 18-11-2025 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que deja constancia de que la resolución N° 4, de 2025, de ese Ministerio -representada por el oficio N° E35586, de 2025, de este origen-, no produjo efectos jurídicos, y aprueba la liquidación del contrato “Terminación contrato Ampliación Caleta de Pescadores Artesanales de Melinka”, Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, teniendo presente los antecedentes acompañados en esta oportunidad, y lo manifestado por el inspector fiscal del contrato en su minuta explicativa de 30 de mayo del año en curso. Saluda atentamente a Ud., Por orden de la Contralora General de la República Víctor Hugo Merino Rojas Subcontralor General
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E196224N25, de 18 de noviembre de 2025.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.