Contraloría General de la República · N° 004551N19
Dictamen N° 4.551, de 13 de febrero de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 4.551 Fecha: 13-II-2019 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro que aprueba la liquidación final del contrato “Reposición Ruta 5, Sector Colonia Yungay-Quellón, Tramo Dm. 1.257.385,00 – Dm. 1.272.474,50, Comuna de Quellón, Provincia de Chiloé, Región de Los Lagos”, representado mediante los oficios N°s. 28.609 y 41.534, ambos de 2017 y 6.891, de 2018, de este origen. Sin embargo, de los antecedentes remitidos en esta oportunidad, en particular del oficio N° 135, de 2018, del Jefe de la División de Ingeniería de la Dirección de Vialidad, así como del oficio N° 47.860, de 2012, de este origen mediante el cual se cursó con alcance la adjudicación de la obra de que se trata, aparece que no se habría dado cumplimiento -respecto de la pasarela comprendida en la obra- a los nuevos criterios sísmicos para el diseño de puentes en Chile vigentes a la licitación de la obra, por lo que se deberán adoptar las medidas que correspondan para evitar los riesgos que lo anterior pueda generar e investigar las eventuales responsabilidades al respecto. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 004551N19, de 13 de febrero de 2019.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.