Contraloría General de la República · N° 008235N20
Dictamen N° 8.235, de 23 de abril de 2020
Texto del pronunciamiento
N° 8.235 Fecha: 23-IV-2020 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro -representado mediante el oficio N° 4.803, de 2020, de este origen-, que regulariza y aprueba convenio modificatorio del estudio de ingeniería “Mejoramiento ruta 23-CH, sector Calama – San Pedro de Atacama, Región de Antofagasta” -que se emplaza en la Zona de Interés Turístico San Pedro de Atacama, en la Reserva Nacional Los Flamencos y en el Santuario de la Naturaleza Valle de la Luna-, teniendo presente lo señalado en la minuta de 6 de marzo de 2020, suscrita por el inspector fiscal, y sin perjuicio de lo que en definitiva resuelva la Superintendencia del Medio Ambiente, entidad a la que se distribuye el presente oficio (aplica criterio contenido en el oficio N° 2.246, de 2020, de este origen). Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 008235N20, de 23 de abril de 2020.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.