Contraloría General de la República · N° E563752N24
Dictamen N° E563752, de 12 de noviembre de 2024
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución anterior y aprueba la liquidación del contrato de mejoramiento de la ruta 7, teniendo presente lo indicado en las minutas del Departamento de Construcción y de Administración y Gestión de Contratos de la Dirección de Vialidad.
Texto del pronunciamiento
N° E563752 Fecha: 12-XI-2024 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto la resolución que indica -representada por el oficio N° E139733, de 2021- y aprueba la liquidación del contrato “Mejoramiento ruta 7, sector puente El Bonito – Santa Bárbara, tramo KM. 182.923,25 al KM. 193.271,40 provincia de Palena, región de Los Lagos”, teniendo presente, en relación a las observaciones allí señaladas, lo indicado en las minutas del 22 de agosto de 2024, suscrita por el Visitador del Departamento de Construcción, y de 6 de junio de 2024, suscrita por la Jefa del Departamento de Administración y Gestión de Contratos, ambos de la Dirección de Vialidad, y sus antecedentes adjuntos. Saluda atentamente a Ud. POR ORDEN DE LA CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA JUAN CARLOS LILLO VALENZUELA Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E563752N24, de 12 de noviembre de 2024.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.