Contraloría General de la República · N° E19779N20
Dictamen N° E19779, de 17 de julio de 2020
Texto del pronunciamiento
N° E19779 Fecha: 17-VII-2020 Esta Contraloría General no ha dado curso nuevamente al instrumento del rubro, que aprueba liquidación final del contrato de obra “Construcción obras anexas Muelle Pesquero Tongoy, IV región”, previamente representado mediante el oficio N° 7.299, de 2020, de este origen por cuanto, lo manifestado en la minuta de 15 de mayo de 2020, suscrita por el inspector fiscal, no resulta suficiente para desvirtuar las observaciones allí anotadas. En efecto, en esta oportunidad, se aprecia que en el detalle del cálculo del reajuste de la multa por atraso -contenido en la referida minuta- se ha incluido, dentro del factor “monto de las obras contratadas”, la suma a que ascienden los valores proforma, sin que pueda advertirse el fundamento para ello, a lo que cabe añadir que en los Anexos N°s 2 y 4, del estado de pago N° 29, se indica expresamente que el mismo monto no consideraría el valor proforma. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Juan Carlos Lillo Valenzuela Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E19779N20, de 17 de julio de 2020.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.