Contraloría General de la República · N° 020693N17
Dictamen N° 20.693, de 7 de junio de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 20.693 Fecha: 07-VI-2017 Esta Contraloría General ha dado curso al documento del rubro, que aprueba la liquidación y cancelación del contrato de ejecución de la obra “Reparación y Reforzamiento Estructural para la Recuperación de las losas del Edificio Corporativo COSALE”, por encontrarse ajustado a derecho. No obstante, el Comando de Ingenieros del Ejército deberá informar fundadamente a esta Entidad Fiscalizadora en el plazo de 10 días hábiles administrativos contados desde la recepción del presente oficio, las razones de hecho y de derecho por las cuales interviene en la suscripción del acto administrativo en análisis la autoridad que lo sanciona, considerando lo dispuesto en los números 1 y 2 del decreto N° 419, de 12 de agosto de 2016, del Ministerio de Defensa Nacional. Con el alcance que antecede, se ha tomado razón del instrumento del epígrafe. Saluda atentamente a Ud. Por orden del Contralor General de la República Subjefe División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 020693N17, de 7 de junio de 2017.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.