Contraloría General de la República · N° 046405N13
Dictamen N° 46.405, de 23 de julio de 2013
Texto del pronunciamiento
N° 46.405 Fecha:23-VII-2013 La Contraloría General ha dado curso a la resolución N° 247, de 2012, de la Dirección General de Obras Públicas, que aprueba la liquidación final del contrato “Mejoramiento Conexión Vial Concepción – Chiguayante, Región del Biobío”, atendido lo expresado por el inspector fiscal a través del oficio N° 1, de 2013, dirigido al Jefe del Departamento de Administración y Gestión de Contratos de la Dirección de Vialidad, en relación a lo manifestado por esta Entidad de Control mediante el oficio N° 17.598, del mismo año. Sin embargo, esa Dirección deberá adoptar las medidas que correspondan a fin de que, en lo sucesivo, no se devuelvan las garantías sin esperar la total tramitación de las respectivas resoluciones, se procure que dichas cauciones se mantengan vigentes, de acuerdo a las contrataciones a que accedan y se practiquen y aprueben oportunamente las liquidaciones como la de la especie (aplica dictámenes N os 76. 737 y 79.863, ambos de 2012). Por Orden del Contralor General Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 046405N13, de 23 de julio de 2013.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.