Contraloría General de la República · N° 092323N16
Dictamen N° 92.323, de 23 de diciembre de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 92.323 Fecha: 23-XII-2016 La Contraloría General ha dado curso en esta oportunidad al instrumento del rubro, que adjudica la propuesta pública de la “Asesoría a la Inspección Fiscal para la Explotación de Obras Concesionadas: Estación de Intercambio Modal La Cisterna, Puerto Terrestre Los Andes y Estaciones de Transbordo para Transantiago” –la cual había sido representada mediante el oficio N° 68.208, de 2016, de esta entidad de control–, atendido lo manifestado por ese servicio en su oficio N° 1.220, del año en curso. Sin perjuicio de lo anterior, cumple con señalar que dicha repartición deberá, en lo sucesivo, adoptar las medidas que procedan a fin de dar estricto cumplimiento a la jurisprudencia administrativa emanada de este organismo fiscalizador. Finalmente, es dable anotar que entiende que la imputación realizada en su séptimo resuelvo se efectúa con cargo a la ley de presupuestos del presente año, y no como allí se indica. Con los alcances que preceden, se ha tomado razón de la resolución del epígrafe. Saluda atentamente a Ud., Jorge Bermúdez Soto Contralor General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 092323N16, de 23 de diciembre de 2016.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.