Contraloría General de la República · N° 000006N19
Dictamen N° 6, de 2 de enero de 2019
Texto del pronunciamiento
N° 6 Fecha: 02-I-2019 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del rubro, que regulariza el término anticipado de común acuerdo relativo al contrato “Construcción by pass Castro, sector ruta 5, sector de Llau Llao – ruta 5, sector Alcaldeo, tramo dm. 850 – 16.860, provincia de Chiloé, Región de Los Lagos”, por cuanto no se cuenta con la totalidad de los antecedentes que permitan justificar el término anticipado por la causal invocada, ya que no se ha efectuado un análisis detallado acerca de las razones en virtud de las cuales no fueron advertidas oportunamente las circunstancias que se aducen como motivo del término anticipado de la contratación de la especie, ni aquellas que determinaron que el aumento de plazo no fuera suficiente para el debido avance de las obras. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República División de Infraestructura y Regulación Subjefe de División
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 000006N19, de 2 de enero de 2019.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.