Contraloría General de la República · N° E100012N25
Dictamen N° E100012, de 16 de junio de 2025
Sumario
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N°17, de 2024, y aprueba la liquidación del contrato de normalización del Aeropuerto Carriel Sur, Etapa 2, teniendo presente lo expuesto en la Minuta de Reingreso de 22 de mayo de 2025.
Texto del pronunciamiento
N° E100012 Fecha: 16-06-2025 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto la resolución N°17, de 2024, y aprueba la liquidación del contrato “Normalización y Conservación Área de Movimiento Aeropuerto Carriel Sur, Concepción, Etapa 2”, previamente representada por los oficios N°s. E4779 y E74176, ambos de 2025, de este origen, teniendo presente, en relación con las observaciones formuladas en el último oficio señalado, lo manifestado en la Minuta de Reingreso de 22 de mayo 2025, suscrita por el Jefe del Departamento de Contratos de la Dirección de Aeropuertos, y sus antecedentes adjuntos. Saluda atentamente a Ud., Dorothy Aurora Pérez Gutiérrez Contralora General de la República
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E100012N25, de 16 de junio de 2025.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.