Contraloría General de la República · N° 069406N14
Dictamen N° 69.406, de 8 de septiembre de 2014
Texto del pronunciamiento
N° 69.406 Fecha: 08-IX-2014 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que aprueba el convenio ad-referéndum N° 1 relativo a la asesoría a la inspección fiscal del contrato “Construcción Puente Aysén, Sector Puerto Dun; Provincia de Aysén, Región del General Carlos Ibáñez del Campo”, teniendo presente, respecto de la observación formulada en el oficio N° 52.772, de 2014, de esta Entidad de Control, lo señalado en la minuta del Jefe de Departamento de Puentes, adjunta al oficio N° 8.864, de 2014, de esa Dirección. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 069406N14, de 8 de septiembre de 2014.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.