Contraloría General de la República · N° E168092N21
Dictamen N° E168092, de 23 de diciembre de 2021
Texto del pronunciamiento
N° E168092 Fecha: 23-XII-2021 Esta Contraloría General ha dado curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto la resolución que indica -representada por el oficio N° E126140, de 2021, de este origen-, y aprueba convenio modificatorio N° 4 del estudio de ingeniería “Mejoramiento Ruta 181-CH, Sector Victoria - Curacautín, Región de La Araucanía”, teniendo presente lo manifestado en la minuta de 18 de octubre de 2021, suscrita por el Inspector Fiscal del contrato, y demás antecedentes adjuntos. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República. VIRGINIA EUGENIA GODOY CORTES Subjefe de División (S)
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° E168092N21, de 23 de diciembre de 2021.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.