Contraloría General de la República · N° 027243N16
Dictamen N° 27.243, de 12 de abril de 2016
Texto del pronunciamiento
N° 27.243 Fecha: 12-IV-2016 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que deja sin efecto la resolución N° 18, del 2015, de esa Dirección -que había sido representada mediante el oficio N° 70.460 de 2015, de este origen- y regulariza el término anticipado del contrato “Conservación Periódica Camino Los Queltehues, rol G-465, Km 7.0 al 13.3, comuna de San José de Maipo, Provincia de Cordillera, RM.”, por cuanto los antecedentes acompañados en esta oportunidad no son suficientes para verificar que el terreno particular a que se refieren los antecedentes remitidos, y que habría motivado el aludido término, se encuentra comprendido en el tramo del camino que se intervendría. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Jefe Subdivisión Jurídica División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 027243N16, de 12 de abril de 2016.
Más sobre Licitación y Ejecución de Obras
-
La Contraloría no da curso al documento que autoriza el trato directo y aprueba el contrato del proyecto de conservación del sistema de control de tránsito, ordenando al servicio aclarar la justificación de rubros ajenos al objeto, precisar el monto máximo y corregir cláusulas imprecisas.
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que dispone el término anticipado de un contrato de pavimento en Sierra Gorda, pero ordena al Servicio informar detalladamente sobre resoluciones, contratos, estado de la obra, fondos invertidos y personal a cargo en 20 días hábiles, y adoptar medidas para dictar oportunamente sus actos, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Licitación y Ejecución de Obras
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.