Contraloría General de la República · N° 007505N17
Dictamen N° 7.505, de 6 de marzo de 2017
Texto del pronunciamiento
N° 7.505 Fecha: 06-III-2017 Esta Contraloría General ha debido abstenerse de dar curso al instrumento del rubro, que aprueba convenio ad referéndum modificatorio, relativo al estudio de ingeniería "Mejoramiento ruta 5, sector Pasada por Chañaral, región de Atacama", por cuanto no se acompañan antecedentes relativos al Estudio hidráulico y de defensas fluviales del río Salado " que permitan dilucidar la incidencia de este en la continuación de las actividades contempladas en la etapa 4.1 "Ingeniería básica para estudio definitivo", ni verificar la proporcionalidad del aumento de plazo que se viene aprobando, lo que resulta relevante en tanto se sanciona un incremento del plazo total ascendente a 180 días adicionado a la etapa 4.1-. Por otra parte, tanto en el cronograma de actividades vigente como en el modificado, la partida "Zanjas de exploración" -incluida en la etapa 4.1- se encuentra mal enumerada. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe Subrogante División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 007505N17, de 6 de marzo de 2017.
Más sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
-
La Contraloría concluye que el atraso en la entrega del informe final es imputable al consultor, pues solo se entiende cumplida la etapa con una versión que cumpla las exigencias técnicas, por lo que no formula reparos a la multa aplicada.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza lo obrado y aprueba el convenio modificatorio del contrato de asesoría a la inspección fiscal, ordenando al Ministerio adoptar medidas para dictar sus actos oportunamente, dado el evidente retraso.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que regulariza y aprueba el convenio ad referéndum N° 5 de asesoría a la inspección fiscal, ordenando a la Dirección adoptar medidas para que los actos que aprueben convenios se emitan oportunamente, dado el evidente retraso.
Todos los pronunciamientos sobre Asesoría a la Inspección Fiscal y Estudios
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.