Contraloría General de la República · N° 030807N18
Dictamen N° 30.807, de 11 de diciembre de 2018
Texto del pronunciamiento
N° 30.807 Fecha: 11-XII-2018 Esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento de la suma, que aprueba la liquidación final del contrato “Construcción Enlace Juan Antonio Ríos en Ruta 5, Sector Coquimbo – La Serena, Tramo Enlace Juan Antonio Ríos, Comuna de Coquimbo, Provincia de Elqui, Región de Coquimbo”, por cuanto no se adjuntan los programas de trabajo de las modificaciones sancionadas por las resoluciones exentas N°s 38, 2.568 y 3.372, todas del 2016, de esa dirección. Enseguida, en la modificación aprobada por la primera de las resoluciones se alude a la aprobación de una alternativa propuesta por el contratista -acorde al artículo 107 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas-, que significó una disminución efectiva según se consigna, sin que conste entre los antecedentes remitidos los asociados a un premio en su caso. Saluda atentamente a Ud., Por orden del Contralor General de la República Subjefe de División División de Infraestructura y Regulación
Texto según la reproducción de Folium; no es el documento oficial. Ver el documento oficial.
Cómo citarlo
Contraloría General de la República, Dictamen N° 030807N18, de 11 de diciembre de 2018.
Más sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
-
La Contraloría concluye que el IND puede modificar los contratos para rebajar garantías y eliminar la exigencia de recepción municipal, pues el retraso deriva de decisiones de la propia Administración y no es imputable a los contratistas.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que aprueba la liquidación final del contrato de conservación de rutas en Alto del Carmen, dejando constancia de que debe restituirse las garantías por canje de retenciones, lo que se omitió consignar.
-
La Contraloría toma razón del instrumento que deja sin efecto la resolución N° 19, de 2025, y aprueba la liquidación final del contrato de normalización del Aeropuerto Andrés Sabella, teniendo presente el sumario administrativo por la imputación presupuestaria errónea.
Todos los pronunciamientos sobre Liquidación, Recepción y Retenciones
Te escribimos cuando haya pronunciamientos nuevos sobre Obras Públicas y Concesiones, y con tu cuenta buscas entre todos los dictámenes, ordinarios y oficios describiendo tu caso.
Avísame de nuevos pronunciamientos sobre Obras Públicas y Concesiones¿Solo quieres buscar? Crea tu cuenta de prueba.